Webová objednávka

Jméno a příjmení / Název firmy: *

Adresa / Sídlo firmy: *

E-mail: *

Telefon: *

IČO:

DIČ:

Kontaktní osoba + telefon:

Detaily: *

Zde prosím specifikujte detaily objednávky. Např. místo realizace, termíny, požadavky apod.

Smluvní podmínky

Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur (daňových dokladů) v délce 14 dnů ode dne data vystavení dokladu. V případě prodlení úhrady bez vzájemné dohody o více jak 20 dní ode dne splatnosti se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky vč.DPH, což představuje smluvní pokutu za případné řešení vzniklé pohledávky. Dále se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zůstává vlastníkem věcí (materiálu) použitého k provedení díla až do okamžiku úplného zaplacení díla.

Pokud s výše uvedeným ujednáním nesouhlasíte, žádáme Vás o písemné vyrozumění nebo stornováním objednávky, jinak smluvní strany tato ujednání považují za nedílnou součást smlouvy o dílo.  Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny příslušnými soudními orgány České republiky, přičemž se strany v souladu s ust. § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti Okresního soudu v Hodoníně. 

Odesláním objednávky jako objednatel prohlašujete, že s výše uvedeným ujednáním v plném rozsahu souhlasíte.  V případě, že je text nečitelný, prosíme Vás o zkontaktování a text Vám zašleme  znovu.

souhlasím

Jaký kód je na obrázku?: *

Vložte zobrazené znaky.

Webová objednávka

Menu

Přihlášení